Mes: octubre 2026

Audiencia Nacional, Sentencia 474/2026, de 11 de septiembre: resolución de un contrato de obras por demora del contratista y plazo de caducidad del procedimientoAudiencia Nacional, Sentencia 474/2026, de 11 de septiembre: resolución de un contrato de obras por demora del contratista y plazo de caducidad del procedimiento

6 de octubre de 2026 admin

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª. Sentencia núm. 474/2026, de 11 de septiembre de 2026. Recurso núm. 332/2023. ECLI:ES:AN:2026:3714. S11-09-2026 1. Introducción La Sentencia 474/2026, de 11 de